г. Москва   

Общество с ограниченной ответственностью «____________», именуемое далее "Поставщик", в лице Генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «____________», именуемое далее "Покупатель", в лице Генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор подряда (далее – «договор») о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется изготовить и продать, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях, Договора, продукцию, которая определена в дополнительных соглашениях и спецификациях к Договору
 

2.1. Покупатель заказывает продукцию у Поставщика путем предоставления письменного Заказа, определяющего наименование и количество продукции, которые Покупатель намеревается приобрести у Поставщика, и требуемую дату отгрузки.
2.2. В течение 7 (семи) дней с даты получения Заказа, Поставщик обязуется либо принять, либо отклонить Заказ в письменной форме. Непредоставление Поставщиком своевременного сообщения о принятии или отказе от принятия какого-либо Заказа считается, что заказ принят.
2.3. Покупатель не имеет права отменить Заказ, принятый Поставщиком.


3.1. Цена продукции понимается как цена со склада Поставщика и устанавливается в соответствии с действующими дополнительными соглашениями и спецификациями Поставщика, с учетом скидок Покупателю, если таковые будут предоставляться.
3.2. Цена на продукцию указывается в Спецификациях, составляющих неотъемлемую часть настоящего договора.
3.3. Цены на продукцию, указанные в подтвержденных счетах, не подлежат изменению в течение всего периода поставки соответствующей партии продукции.


4.1. Оплата продукции производится Покупателем на условиях 50%-ной предоплаты. Оставшиеся 50% от цены продукции уплачиваются после подписания Сторонами соответствующего передаточного акта.
Все платежи по настоящему Соглашению осуществляются на основании выставленных Поставщиком счетов, путем банковского перевода соответствующих сумм на банковский счет Поставщика
4.2. Все суммы по настоящему Договору устанавливаются в рублях.


5.1. Все поставки продукции по настоящему Договору производятся со склада Поставщика (адрес: ________________________________), и подтверждаются Актом сдачи-приемки. Срок изготовления продукции – 14 (четырнадцать) календарных дней, не включая доставку и монтаж.
5.2. Продукция предоставляется в распоряжение Покупателя или третьего лица, должным образом уполномоченного Покупателем для принятия продукции, в течение срока, определенного распорядком производства по каждому утвержденному Заказу.
5.3.  Риск утраты или повреждения продукции переходит к Покупателю в момент передачи Поставщиком продукции Покупателю или третьему лицу, уполномоченному Покупателем, на складе Поставщика (перевозчику в месте отгрузки).    
В случае если в течение 5-ти рабочих дней после надлежащего письменного уведомления Поставщиком, Покупатель не произвел надлежащую приемку продукции на складе Поставщика, продукция считается автоматически принятой.


6.1. Качество продукции, поставляемой по настоящему Договору, должно соответствовать техническим характеристикам в рамках утвержденной технической спецификации по каждому Заказу.  Поставщик настоящим обязуется предоставить Покупателю всю необходимую документацию относительно качества, срока годности и технических характеристик продукции, включая применимые требования к хранению и транспортировке, рекомендации по использованию и применению, а также информацию о мерах предосторожности при использовании всей продукции, поставляемых по настоящему Договору.
6.2. В случае, если продукция признается несоответствующими по качеству, Покупатель предоставляет Поставщику или уполномоченному представителю Поставщика письменную претензию в течение: 10 (десяти) дней с даты получения продукции Покупателем или третьим лицом, уполномоченным Покупателем, в случае явных дефектов; или 20 (двадцати) дней с даты получения продукции Покупателем или третьим лицом, уполномоченных Покупателем, в случае скрытых дефектов. Каждая такая претензия должна сопровождаться актом, выполненным уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя.
6.3. Поставщик рассматривает все должным образом предоставляемые претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения и либо признает, либо отклоняет их в письменной форме.
6.4. Продукция, в отношении которой Поставщиком будет установлено, на основании претензии Покупателя, что она не отвечает соответствующим стандартам качества, должна быть заменена Поставщиком за его счет в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты письменного согласия Поставщика с претензией Покупателя. В случае, если Поставщик определит, что замена несоответствующей по качеству продукции невозможна, Поставщик обязуется возвратить Покупателю оплату стоимости такой продукции.


7.1. В случае, если Покупатель допускает просрочку в осуществлении какого-либо платежа по настоящему Договору, он уплачивает Поставщику штраф за просрочку в размере 0,1 % от суммы соответствующего счета за каждый день просрочки, начиная с даты, когда такой платеж причитался к уплате, но не более 10% от общей стоимости продукции по соответствующему Заказу.
7.2. В случае, если Поставщик допускает просрочку в осуществлении поставки продукции по настоящему Договору, он уплачивает Покупателю штраф за просрочку в размере 0,1 % от суммы предоплаты за соответствующий Заказ, за каждый день просрочки, начиная с даты, когда такой Заказ был готов к поставке, но не более 10% от общей стоимости Заказа.
7.3.  Штрафы, предусмотренные настоящей статьей, подлежат уплате стороной, нарушившей обязательство, на основании претензии  стороны, в отношении которой допущено нарушение, признанной письменно стороной, нарушившей обязательство по договору.


8.1. Каждая сторона будет освобождена частично или полностью от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось результатом действия непреодолимой силы, включая, среди прочего, пожар, забастовку, землетрясение, наводнение, гражданскую войну, стихийное бедствие или действия неприятеля, волнения и бунты, трудовые конфликты, эмбарго, судебные действия и действия гражданских или военных властей, или любые другие события или обстоятельства, которые соответствующая сторона не могла разумным образом предвидеть или предотвратить и если такие обстоятельства напрямую влияют на выполнение ею своих обязательств по настоящему Соглашению.
8.2. Сторона, подвергшаяся обстоятельствам непреодолимой силы, обязуется незамедлительно уведомить другую сторону о начале и окончании таких обстоятельств, которые описаны выше. В случае, если действие обстоятельства непреодолимой силы продолжается последовательно на протяжении свыше 90 (девяноста) дней, любая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор при предоставлении уведомления другой стороне за две недели; ни одна из сторон в этом случае не будет иметь право на предъявление требований другой стороне о возмещении убытков.


9.1. Стороны по настоящему Договору обязуются приложить усилия для дружественного урегулирования любых споров и разногласий. При невозможности дружественного разрешения какого-либо спора, противоречия или разногласия, такой спор или разногласие будут переданы на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения истца.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь силу только при условии, что они выполнены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными представителями обеих сторон.
9.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «__»______20___ года.  Настоящий Договор после его подписания заменяет собой все предыдущие соглашения и договоренности, связанные с предметом настоящего Договора.
9.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.5. Любая из сторон может расторгнуть настоящий Договор при предоставлении уведомления другой стороне за 15 дней.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый  на русском языке; оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Каждая сторона получает по одному экземпляру.  
9.7. Все уведомления, запросы, просьбы, согласия, соглашения и иная корреспонденция, которые можно или необходимо направлять в соответствии с настоящим Договором, должны оформляться в письменном виде,  направляться уведомляемой стороне путем факсимильной связи или почтовым отправлением первого класса по надлежащим адресам.


Поставщик: _____________________________________________________
(наименование)
Юридический адрес: _______________________________________________;
Фактический адрес: ________________________________________________;
ИНН _____________; КПП _____________;
Р/с __________________________________; Банк ________________________________;
К/с __________________________________; БИК ________________________.

Подпись: __________________
ФИО: _____________________
Должность: ________________

м.п.


Покупатель: _____________________________________________________
(наименование)
Юридический адрес: _______________________________________________;
Фактический адрес: ________________________________________________;
ИНН _____________; КПП _____________;
Р/с __________________________________; Банк ________________________________;
К/с __________________________________; БИК ________________________.

Подпись: __________________
ФИО: _____________________
Должность: ________________

м.п.